Author: UM

Małomice, dnia 22 września  2026 r.                                              
ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót objętych projektem   „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”      

Znak sprawy:  ZP.271.5.2026N                                                                             

Gmina Małomice  zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy drogi gminnej obejmującego pełnienie nadzoru dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”
 I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe
Gmina Małomice,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1  
67-320 Małomice,
 woj.  Lubuskie 
 NIP 9241864215
 REGON 970770391 
 godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:30-15:30
 tel. 68-376-90-27
 fax  68-376-90-27.
 e-mail: urzad@malomice.pl
 adres strony internetowej: www.malomice.pl
 II. Tryb
 Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą  z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) 
 III. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestycyjny, całego procesu inwestycyjnego w branży drogowej, energetycznej- oświetlenie drogowe  - robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania zadania pn.  „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”  
2) Przedmiotem zamówienia jest  „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach” Na działkach nr 760, 989, 984 wzdłuż ulicy Konwaliowej planuje się budowę ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem części istniejącego zjazdu z ulicy Bolesława Chrobrego (drogi powiatowej: dz. nr 797) oraz oświetleniem drogowym. Inwestycja składa się z 2 odcinków ścieżki rowerowej o łącznej długości 705,20m oraz utwardzenia części zjazdu z drogi powiatowej. Dla odcinków ścieżki rowerowej przewidziano następujący zakres i parametry:
| odcinek 1 | odcinek 2
zakres robót | budowa ścieżki rowerowej
długość (m) | 696,90 | 8,30
nawierzchnia | kostka betonowa | kostka betonowa
Szerokość (m) | 4,00 | 4,00

Szerokość pobocza (m)

w tym od 0+00,00 do 0+30,00 
0,85-3,30 (strona lewa) 
w tym od 0+00,00 do 0+70,90 
0,50 (strona prawa) 
w tym od 0+70,00 do 6+96,90 
0,85 (strona lewa) 
1,00 (strona prawa)

-

Nawierzchnia pobocza | humus obsiany trawą |

Obramowanie ścieżki rowerowej

krawężnik najazdowy
betonowy 15x22x100

krawężnik najazdowy
betonowy 15x22x100

Na budowanej ścieżce oraz utwardzeniu części zjazdu projektuje się nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Projektuje się jezdnię o pochyleniu jednostronnym. Dla potrzeb odwodnienia zaprojektowano spadki poprzeczne i podłużne, dzięki czemu woda odprowadzona będzie w tereny zielone, o obrębie pasa drogowego. Pobocza ścieżki rowerowej zaprojektowano z uformowanej i zagęszczonej warstwy humusu obsypanego mieszanką traw.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek:
-  powierzchnia jezdni ścieżki rowerowej 2795,40 m2,
-  powierzchnia zjazdów ze ścieżki rowerowej w sąsiednie ulice w obrębie „Osiedla      
    Kwiatowego”  54,50  m2,
-  powierzchnia zjazdu z ul. Bolesława Chrobrego 51,60 m2,
-  powierzchnia terenów zielonych (trawnik) 1380,00 m2,
Sieć i instalacja energii elektrycznej
Projektuje się następujące obiekty i urządzenia na terenie objętym opracowaniem:
- Słupy oświetleniowe stawiane na fundamencie wraz z oprawami LED
- Linie kablowe oświetleniowe
- zabezpieczanie rurami osłonowymi istniejącą linię kablową SN
Zasilanie wykonać z istniejącego słupa oświetleniowego na dz. 797.
I. W trakcie robót budowlanych oraz konserwacyjnych należy stosować środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń.
II. Co najmniej 70% (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy ma być skierowane do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału (takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).
III. Należy ograniczyć wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki
(https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en) oraz uwzględniając najlepsze dostępne techniki i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego użycia i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów z budowy i rozbiórki.
IV. Do wszystkich tych elementów, które wchodzą w zakres przedsięwzięcia objętego niniejszym zamówieniem, stosować należy Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace- realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/). W odniesieniu do obiektów i zasobów modernizowanych stosowanie ww.
Standardów dostępności jest obowiązkowe – o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji
Szczegółowy zakres zadania określa Dokumentacją techniczną  sporządzona przez K2 INVEST KONRAD KUBÓW 68-200 Marszów, ul. Leśna 8., który stanowi załącznik do SWZ.Wykonanie wyżej wymienionych   robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego  ogłoszonego w https://ezamowienia.gov.pl/pl/ .   Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: dokumentacja techniczna  do pobrania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   -  do pobrania pod linkiem:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-421cb356-10b2-4cb0-a858-b52e2817b4cb 

Należy skopiować załączony link i wkleić do przeglądarki internetowej. 
Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego do czasu podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót budowlanych oraz złożenia oświadczenia, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie dokumentacją projektową, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi.  Przewidywany termin wykonania usługi  5 miesięcy  od dnia podpisania umowy z Wykonawcą zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”
 V. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia na wykonanie    mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 a) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi Wykonawcę, który będzie dysponował 
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami równoważnymi;
- co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w ograniczonym zakresie  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub innymi odpowiadającymi im uprawieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
 b) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
VI. Warunki  wykluczenia wykonawcy i  odrzucenia  oferty
VI.I Zamawiający wykluczy wykonawcę który:
1) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie;    
    - dysponowania osobą zdolną  do wykonania zamówienia.
VI.II.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
 1) jest niezgodna z ustawą;
 2) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zaproszenia do składania ofert ;
 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczeniu 
      nieuczciwej konkurencji;
 4) zawiera  błędy w obliczeniu ceny;
 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  poprawienie  omyłki, o której mowa wart.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień   publicznych,
 6) Zamawiający  odrzuci również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień  które wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
 Informacji o przedmiocie oraz procedurze ze strony  Zamawiającego udziela: 
Wincenty Chłostowski – tel. 68 376 90 27. 
VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.
 1. Oferty  należy złożyć  na  formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
 5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 6. Ofertę należy złożyć:
a) pocztą na adres: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice  lub
 b) osobiście w siedzibie zamawiającego Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, sekretariat - pokój nr  10
 7. Termin składania ofert upływa w dniu 28 września    2026 r. o godz.10:00.
 Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.  Wykonawca dopuszcza możliwość złożenie oferty pocztą elektroniczną na adres e:mail urzad@malomice.pl.   W tytule należy zawrzeć następującą treść:   Nadzór Inwestorski „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”.  
 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 VIII. Kryteria oceny ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z  najniższą ceną. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu  i  otrzyma największą  ilości punktów  przyznanych poszczególnym ofertom z wykorzystaniem   następującego  wzoru:
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Cena  brutto – waga 100% :
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty podana w formularzu oferty.
Liczba punktów, jaką uzyska oferta  obliczona zgodnie ze wzorem:
			                  oferta z najniższą ceną
ilość punktów oferty badanej = -------------------------------      x 100 pkt 
                                                             cena oferty badanej
 IX. Wynik postępowania.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez stronę internetową gminy oraz indywidualnie wybranego Wykonawcę.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 X. Lista załączników:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Małomice, dnia 22  września  2026 r.                                              Burmistrz Małomic

						                /-/ Paweł Stanisław Gorzków

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

/wzór umowy/
UMOWA O PEŁNIENIE
FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta dnia .......................... w .........................,  pomiędzy: 
GMINĄ MAŁOMICE reprezentowaną przez:
1.Paweł Stanisław Gorzków - Burmistrza Małomic  ,  przy kontrasygnacie
2.Barbary Kurowskiej - Skarbnika Gminy Małomice  
zwaną w dalszej treści umowy ,, Zamawiającym,,
NIP 9241864215     REGON  970770391
zwanym dalej ,,Zamawiającym’’, 
a
.................................................................... z siedzibą i adresem w miejscowości ..-... ......................, ul. ..................................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez .............................../ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .................................... pod numerem ...................., NIP ...................., reprezentowaną przez: 
........................................... - 
........................................... - 
lub 
Panem/Panią .............................................. zamieszkałym/ą w ............................................ 
legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....................., NIP ....................., PESEL ................ 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”. 

W wyniku wyboru oferty  po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2026 r. poz. 793) , została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”  
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 , Priorytet 3 „Funduszu Europejskie na rozwój mobilności miejskiej w Lubuskiem” Działania 3.3. „Mobilność miejska – IIT”
   
III. Opis przedmiotu zamówienia
1)	Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestycyjny, całego procesu inwestycyjnego w branży drogowej, sanitarnej  - robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania zadania pn.  projektem   „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”      
2) Przedmiotem zamówienia jest  „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach” Na działkach nr 760, 989, 984 wzdłuż ulicy Konwaliowej planuje się budowę ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem części istniejącego zjazdu z ulicy Bolesława Chrobrego (drogi powiatowej: dz. nr 797) oraz oświetleniem drogowym. Inwestycja składa się z 2 odcinków ścieżki rowerowej o łącznej długości 705,20m oraz utwardzenia części zjazdu z drogi powiatowej. Dla odcinków ścieżki rowerowej przewidziano następujący zakres i parametry:
| odcinek 1 | odcinek 2
zakres robót | budowa ścieżki rowerowej
długość (m) | 696,90 | 8,30
nawierzchnia | kostka betonowa | kostka betonowa
Szerokość (m) | 4,00 | 4,00

Szerokość pobocza (m)

w tym od 0+00,00 do 0+30,00 
0,85-3,30 (strona lewa) 
w tym od 0+00,00 do 0+70,90 
0,50 (strona prawa) 
w tym od 0+70,00 do 6+96,90 
0,85 (strona lewa) 
1,00 (strona prawa)

-

Nawierzchnia pobocza | humus obsiany trawą |

Obramowanie ścieżki rowerowej

krawężnik najazdowy
betonowy 15x22x100

krawężnik najazdowy
betonowy 15x22x100

Na budowanej ścieżce oraz utwardzeniu części zjazdu projektuje się nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Projektuje się jezdnię o pochyleniu jednostronnym. Dla potrzeb odwodnienia zaprojektowano spadki poprzeczne i podłużne, dzięki czemu woda odprowadzona będzie w tereny zielone, o obrębie pasa drogowego. Pobocza ścieżki rowerowej zaprojektowano z uformowanej i zagęszczonej warstwy humusu obsypanego mieszanką traw.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek:
-  powierzchnia jezdni ścieżki rowerowej 2795,40 m2,
-  powierzchnia zjazdów ze ścieżki rowerowej w sąsiednie ulice w obrębie „Osiedla      
    Kwiatowego”  54,50  m2,
-  powierzchnia zjazdu z ul. Bolesława Chrobrego 51,60 m2,
-  powierzchnia terenów zielonych (trawnik) 1380,00 m2,
Sieć i instalacja energii elektrycznej
Projektuje się następujące obiekty i urządzenia na terenie objętym opracowaniem:
- Słupy oświetleniowe stawiane na fundamencie wraz z oprawami LED
- Linie kablowe oświetleniowe
- zabezpieczanie rurami osłonowymi istniejącą linię kablową SN
Zasilanie wykonać z istniejącego słupa oświetleniowego na dz. 797.
I. W trakcie robót budowlanych oraz konserwacyjnych należy stosować środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń.
II. Co najmniej 70% (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy ma być skierowane do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału (takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).
III. Należy ograniczyć wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki
(https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en) oraz uwzględniając najlepsze dostępne techniki i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego użycia i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów z budowy i rozbiórki.
IV. Do wszystkich tych elementów, które wchodzą w zakres przedsięwzięcia objętego niniejszym zamówieniem, stosować należy Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace- realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/). W odniesieniu do obiektów i zasobów modernizowanych stosowanie ww.
Standardów dostępności jest obowiązkowe – o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji
Szczegółowy zakres zadania określa Dokumentacją techniczną  sporządzona przez K2 INVEST KONRAD KUBÓW 68-200 Marszów, ul. Leśna 8., który stanowi załącznik do SWZ.
Wykonanie wyżej wymienionych   robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego  ogłoszonego w https://ezamowienia.gov.pl/pl/ .   Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: dokumentacja techniczna  do pobrania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   -  do pobrania pod linkiem:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-421cb356-10b2-4cb0-a858-b52e2817b4cb 

3) Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. w Dz. U. z r. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm. ) i umowy z wykonawcą robót budowlanych,   a w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, umową z wykonawcą robót, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,   a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w tym weryfikacja raportów składanych przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego o postępie prac w terminach 2-miesięcznych;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; 
5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.
3.  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych; 
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych   w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną  niezgodność z projektem  budowlanym.
4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian   w zakresie realizacji umowy.  
5. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa  obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane (wraz z harmonogramem robót i załącznikami z którymi  Wykonawca – Inspektor nadzoru inwestorskiego wymieniony  w § 2 ust. 1 się zapoznał. 
§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że funkcję  generalnego inspektorem  nadzoru  pełnić będzie  ……………… ………………………………………………………………………..  specjalność inżynieria drogowej  Nr uprawnień   ……………………….., zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr…………..;
Funkcję Inspektorem w branży  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych l pełnić będzie ………………………………………… 
Nr uprawnień   ……………………….., zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr……………………………..;
2. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 
3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, Wykonawca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.
4. Wykonawca oświadcza, że On i jego współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§ 3
Maksymalny termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 dni od dnia sporządzenia protokołu końcowego  odbioru robót bez uwag. .
§ 4
Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty: 
1) Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami. 
2) Projekt budowlany wraz z załącznikami. 
§ 5
1. Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w wysokości: ………………. zł brutto (słownie: …………………………… 00/000 ), w tym obowiązujący podatek VAT. 
3. Strony zgodnie oświadczają, że rozliczenia dokumentujące nabycie usług przez Gminę Małomice będą realizowane z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
………………………………. (nazwa kontrahenta)  zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w strukturze logicznej FA(3) w sposób następujący:
1) w elemencie „Podmiot2” (nabywca) należy wskazać dane: 
Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice,
identyfikator podatkowy NIP: 924-18-64-215,  
2)    w elemencie „Podmiot3” należy wskazać dane:
Urząd Miejski w Małomicach
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
identyfikator podatkowy NIP: 924-100-12-01 
Prawidłowo wystawiona faktury ustrukturyzowana zgodnie z wytycznymi stanowi warunek jej uznania za skutecznie doręczoną oraz przyjęcia do rozliczenia przez Gminę Małomice.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 2 płatne będzie  na podstawie  wystawionej przez Wykonawcę faktury/ rachunku w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku,  za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego, stanowić będzie  protokoły częściowego (proporcjonalnie do wartości  wykonanych  robót budowlanych)   lub końcowego  odbioru robót  
6. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto wskazane przez  Wykonawcę.
§ 6
1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających zapisach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie (między innymi) następujące obowiązki:
1) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym   warunkami terenowym inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 
2) Zapoznanie się z umową, harmonogramem i ofertą planowanych robót;
3) Rozstrzygnięcie  w porozumieniu z Kierownikiem budowy  oraz przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstających w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciągnięcie opinii autora projektu;
4) Sprawowanie kontroli, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym: 
a) reprezentowanie Inwestora na budowie  nie rzadziej niż raz dziennie w dniach prowadzenia robót  przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zapisami umowy na wykonanie robót budowlanych; 
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; 
d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z zatwierdzonego harmonogramu (kontrola ilości, wartości oraz terminowości ich wykonania); 
e) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia  bytności poprzez dokonanie stosownego wpisu; 
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy; 
5)  Branie czynnego udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania; 
6) Branie czynnego udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach gwarancyjnych);
7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;
 8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje; 
9) Sprawdzanie prawidłowości i kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów;
10) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 
11) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane; 
12) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
13) Informowanie Zamawiającego (telefonicznie lub osobiście) o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających; 
14) Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy; 
15) Opiniowanie i potwierdzanie (tzn. pisemne potwierdzanie) uzgodnień technicznych i finansowych zmian mogących mieć wpływ na zmianę sposobu wykonania zadania przez Wykonawcę pod względem rozwiązań technicznych niezbędnych do realizacji celu inwestycji jakim jest  przebudowa  drogi gminnej w Małomicach ul. Pruszkowska Etap-1 .
2. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność realizowanej inwestycji, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) Wykonawca obowiązuje się stawić na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego w przypadkach nagłych, powodujących zagrożenia realizacji budowy, pracujących ludzi i mienia. 
§ 7
1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych   z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 
2. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości.
§ 8
1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych działań  i zaniechań związanych z realizacją świadczonej usługi na rzecz Zamawiającego.
§ 9
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności. 
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
Znak sprawy: ZP.272.102.2024/1.2024N
Formularz ofertowy
……………..…………………. dnia………….…………
(miejscowość )                           (data)

Nazwa Wykonawcy:  ………………………………………………….………………………
Adres:………………………….…….......................................................................................
NIP:………………………..
REGON:……………………
Telefon …………………....
E-mail ………………….….
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17 stycznia 2023r. składam/my ofertę 
i zobowiązuję/my się do pełnienia funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:  „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”

Zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia w całości zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie za łączną ryczałtową cenę: 
brutto………………………………………………………………………………………. PLN (słownie……………….………………………………….……………………………………. )
netto …………………………………………………………………………………………….. PLN
(słownie …………………………………………………………………………………………  )
Oświadczam/my, że powyższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności tj.: podatek od towarów i usług VAT, itp. 
Oświadczam/y, że mogę/możemy ubiegać się o zamówienie i spełniam/my warunki określone w zapytaniu ofertowym tj.:
1.	Posiadam/my uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca oświadcza, że funkcję  generalnego inspektorem  nadzoru  pełnić będzie  ………………………………………………………………………………..  specjalność inżynieria drogowej  Nr uprawnień   ……………………….., zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr…………..;
Funkcję Inspektorem w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  pełnić będzie …………………………………………… 
Nr uprawnień   ……………………….., zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr…………..;

2.	Oświadczam/my, że posiadam/my wiedzę i doświadczenie w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych.
3.	Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam/y, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy jego treść, nie wnosimy zastrzeżeń oraz zobowiązuję/my się do wykonania wszystkich czynności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia 

Pozostaję/my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć pisemną Umowę z Zamawiającym według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………………..
Podpis osoby uprawnionej
*Niepotrzebne skreślić/usunąć